随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
装修劳务分包合同篇一
合同编号:
甲方 : ___________________公司
乙方 : 公司
根据《 民法典 》,甲、乙双方本着平等互利、诚信合作的原则,就 暖气安装 工程 劳务作业 事宜达成一致意见,为明确甲、乙双方的责任和义务特签署本合同,以资双方共同信守。
一、 工程概况
1. 工程名称:
2. 施工地点:
二、 承包范围与工程内容
1.承包方式:包清工,乙方自备安装工具及部分辐料。
2. 施工内容:干管安装 (干管自主体结构最外边线向外延伸米);立管安装;支管安装(与户内分水器连接);管道连接;管道托吊、卡架安装;管道套丝;管道保温安装;管道防腐处理;管道穿墙、穿板时的套管安装;商铺及楼梯间暖气片的安装;预留泂口封堵;采暖系统水压试验;采暖系统冲洗、试运行和调试;补偿器的制作 、 安装和预拉伸;平衡器、调节阀、减压阀、热量表、疏水器、除污器及采暖入口和分户计量入户装置的安装;采暖材料 (包括新料、余料和废料)按甲方指定的地点分类堆放整齐,并做好防护工作;材料进场卸车;材料场内二次搬运、堆放;标化施工要求的场地清理及劳动保护;完工后余料和垃圾清理等甲方要求的全部工作 。
三、工程期限
1.本合同签订后___日内开工。
即开工日期为: _ 年 月 日。
2.竣工日期为 : _ _ 年 月 日。
3. 全部工程总日历天数 天。
四、 承包金额
1.费用结算: 固定单价 , 按乙方实际安装暖气组数量为结算依据 (以甲方项目经理、施工总负责签字确认的结算单所 清点暖气安装组数 为准 ) 。 清包单价为 _ _ 元 / 组, 该单价已包含所有施工、调试、验收、安装、机械、人工、利润、运输、返工费、风险及税金等乙方因履行本合同项下全部工作内容所产生的一切费用;固定单价已综合考虑人工、机械涨价及政府政策性文件调整等风险因素,乙方不得以任何理由要求向甲方增加任何费用。
2. 乙方凭劳务作业人员每月的报酬发放单、经过甲方签字确认的 安装完工清单作为 工程款 结算依据,支取劳务工程款。
3.在 合同履行 过程中,乙方应按甲方要求保质保量完成工程,由于乙方原因如材料和人工报酬等费用导致甲方为乙方垫付材料和人工报酬等费用时,乙方应付甲方实际垫付金额的30%作为向甲方偿付的 违约金 ,甲方垫付的费用 在乙方工程款中一次性扣除。
五、 施工工期要求及工程质量
1、 乙 方根据总工期编制 周 进度和 月 进度计划 上报甲方备案,并 严格按进度计划要求上报配备足够的技术工人 (附名单及 身份证 ,双方签字后生效), 在规定时间内完成工作内容,根据施工计划及天气情况乙方应合理安排好工程施工进度,乙方若不能按照周进度和月进度计划准时完成的延误一天承担违约金 _____元。
2.工程质量标准为合格,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
3. 工程竣工验收:乙方应在自检合格的基础上,通知甲方验收,有必要时,再会同设计、质检共同验收。甲方验收不视为最终验收,以质量监督部门或相关部门验收为准。验收不合格,应由乙方及时进行整改。
六、 甲方职责
1 . 甲方负责 协助 办理施工所须的证件及其他需甲方 协助办理 的事宜 。
2. 甲方提供所需的垂直运输机械、施工用电、水,以及部份临时宿舍,配电箱提供到二级分配箱,施工用电线路及照明设施由甲方提供,乙方负责保管,如有遗失,由乙方照价赔偿 。
3 . 及时提供施工技术及设计方面安全质量交底和技术指导,根据工程需要施工期间派员对工程安全、质量、进度、材料进行监督、检査和管理 。
4、若甲方有与乙方工程无关的工作,需用零工的,乙方应无条件服从。 零 工的费用计算方式:大工每人每个工日 ____元 ,小工每人每个工 日 _____元。
七、 乙方职责
1 . 乙方必须具有强烈的安全、质量意识,在施工期间必须把甲方的形象、利益放在首位,教育和带动班组成员,自始自终牢记 “质量是生命,安全是保障”这一根本原则,并贯彻实施,同时不得把甲方的内部情况随意透露。
2.乙方根据甲方提供的设计图纸及施工实际需要向甲方提供该项工程施工中所需要的材料清单。要求材料清单所列各材料质量符合施工计划要求, 材料数量误差不得超过 5% 。如超过 5%,给甲方造成材料浪费,则退料损失由乙方按所购材料原价赔偿,从劳务费里扣减。
3. 乙方要 严格 按甲方 要求的 进度施工 。 非因甲方原因如 材料 准备不足等所 引起延误工期的, 由乙方 每天应 支付 违约金 _ _1000 __ 元 , 并从 应付劳务费 中扣除。凡乙方违反安全操作规程及安全交底操作而导致安全事故的,一切责任均由乙方自负。甲方有权终止合同,另行组织队伍进场,所施工费用只能按已完成工程总额 (本合同完成的工程量)的 __ __ %结算 ,乙方若自己中途退场,甲方有权不予结帐,甲方有权单方终止合同。
4. 施工质量必须符合国家的有关规定、标准和设计要求,遵守操作规程,施工期间甲方质检部门,在质量检查中对未按设计和施工质量交底要求或达不到 “合格”工程的施工,有权要求限期整改,返工的材料费、人求或达不到“合格”工程的施工,有权要求限期整改,返工的材料费、人工费等所有费用均由乙方承担。本着质量第一的原则,在施工期间乙方有义务对设计不妥部位或实际有误差的图纸及甲方交底不清的地方提出合理化建议,按经甲方认可后的方法进行施工,否则视违章处理,按违章施工所浪费的材料及人工费进行赔偿。
5. 乙方进场后必须严格遵守国家的有关法律和 法规 ,自觉遵守施工现场的各项规章制度,服从甲方的领导和指挥,及时办理施工人员的暂住证及计划生育证,特殊工种人员的上岗证,做好上岗前的 “三上岗”教育,并做好记录。与班组人员签定 安全责任书 ,违反操作发生安全事故,一切责任均由乙方自负。施工期间妥善处理好与业主方及其他工程方之间的配 合关系。 违章施工的,甲方按有关奖罚制度进行处罚。人员进场后,不得随地大小便,如随地大小便发现一次承担清洁费 500 元,并直接在工程款中扣除。乙方进场后,不允许乙方自行烧水烧饭, 如甲方有工地食堂,乙方可 统一到工地食堂就餐、取 水,如有私自烧水做饭的,每发现一次支付违约金 1000 元,并没收所有用具。
6. 施工期间严 禁 材料浪费,在不影响工期、安全、质量的前提下尽量做到降低材料损耗,加快施工进度,并及时做好落手清工作,并保持周围环境整洁,包括外架、道路等,每一个部位、每一天的工作做到工完场清,并制定每天自查的责任人,若清理工作不彻底,重新清理干净,并且按甲方的落手清制度进行罚款。除了正常的施工损耗外,材料浪费按浪费材料价值数的 2 倍进行赔偿。采暖安装施工过程中产生的垃圾要按甲方指定场地集中堆放,否则甲方有权处以 500 元 /次的违约金。
7. 乙方自备现场施工设备必须有出厂合格证,满足施工和安全要求 。 因乙方自备设备质量问题引起的安全事故或工程质量问题,乙方应承担全部责任,赔偿由此引起的全部损失,并支付合同总标 的 10% 违约金。
8 . 施工人员住宿及生活用水用电由乙方自行安排。
9 . 乙 方必须具备相应资质条件 ,在进行施工时,工人具有特殊工种应持证上岗,并为 劳务作业人员 依法 办理保险 , 若乙方 隐瞒事实、 未能按规定办理保险,应承担由此产生的全部责任;若因此导致甲方承担经济、行政责任的,乙方应予以赔偿 , 从工程款中直接扣减。
10.乙方严格按规程安全文明施工,非因甲方原因发生事故造成人身伤亡均由乙方承担相应责任,如给甲方造成影响或损失(包括但不限于赔偿、误工、因处理纠纷产生 诉讼费 、 律师 费、保全费等),甲方有权向乙方追偿,可直接从工程款抵扣。
八 、奖罚方法
1 . 施工质量 必须达到 政府相关部门验收合格 标准,现 场必须达到市级文明标化,并经过质检,安检等有关部门核定为市级文明标化工地。如由乙方 的 原因造成达不到以上目标 (以中间结构验收质检、监理等评定标准),则由乙方承担一切损失(不低于 元)
2 . 在平时的安全、质量检查中整改单 (建设、监理)上列明的内容整改不力或影响工期的,每次承担违约金 1000 元。
3、 技术交底及奖罚办法是班组施工操作、考核质量依据,作为合同附件 之一, 与合同具 有同等法律效力。
九 、付款方式
1.乙方进场3日后甲方以预付劳务费作为工人的生活费,生活费支付标准为:每人每天20元,结算劳务费时从总费用里做相应扣减。
3. 工程竣工验收通过之后的 30_ 日后 结算完成 并 付清。
4.乙方每次申请工程款时应提供给甲方等额劳务发票。乙方保证发票的真实性,如发生问题,产生的经济损失由乙方承担。
十、 工程保修
1. 保修金。甲方从应付乙方款项中预留3%作为工程保修费用。
2. 保修期间,因施工质量问题,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后10天内派人修理。否则,甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用包括但不限于人工费、材料费、设备费等,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
十一 、 违约责任
1 . 本合同工程不得转包,经查实甲方有权 解除合同 ,由此造成的一切损失由乙方承担。
2. 当乙方无法保证工期,不服从甲方指挥、领导或出现重大安全、质量事故,甲方有权终止合同,另组织队伍进场,且按已完成工程总额的 20 %结算。
3 . 乙方未能按合同约定按期完成工程任务的, 每逾期 1日 支付合同总价款 3 % 的违约金;逾期 5 天未能完工的,甲方有权单方解除合同,并不予支付劳务费用 。
十二 、安全、文明施工
1. 安全生产:乙方在进场时接受甲方的安全教育,配备相应的安全防护措施,严 禁 违章作业,一旦岀现违章作业现象,乙方愿意接受甲方处罚 。 乙方有权拒绝违章指挥,有权越级报告现场安全隐患。乙方在施工期间由于乙方违规操作发生安全事故,由乙方负责,甲方不负责任。在施工过程中损坏安全设施由乙方赔偿。
2. 文明施工:乙方应遵守甲方的现场文明施工规定,教育民工遵纪守法。一旦岀现违纪现象,按甲方规定接受处理。乙方在施工过程中,严格按安全操作规程,在工地内严禁赌博、斗殴,不论何种理由发生上述行为 ,查 实后送公安机关根据 国家 治安管理处罚条例 进行处罚再清退出场。现场住宿男女不得混住,带家属的民工住宿由乙方自行安排。
3.乙方施工人员进场后严格执行工地消防用火规定,不准在施工现场吸烟烤火等 ,经查实,支付违约金 500/元。
十三、争议解决
若在合同履行过程中发生争议,双方应协商一致解决,当事人协商不成或不愿协商的, 可由甲方所在地人民法院诉讼解决。
十四、其他
在施工过程中甲方对乙方各种形式的技术交底、通知、声明、施工图纸等文件以及乙方提供的材料清单一览表等均作为合同附之一,与本合同具有同等的法律效力。
十五、 合同份数及生效
1. 本合同一式 贰 份。甲方 壹 份, 乙方 壹 份。
2. 本合同自双方签订之日起生效。
( 以下无正文,为签署页)
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
身份证号:
装修劳务分包合同篇二
主协议单位: (以下简称甲方)
姓名:
家庭住址:
工种: (以下简称乙方)
安全生产是人命关天的大事。为认真执行^v^jgj59-99标准和各级政府、部门有关安全生产的规范、规定,提高企业自下而上发展和竞争能力,保障职工在施工生产中的生命安全,特定本协议,以资共同遵守。
一. 甲方责任:
1. 对招用的人员必须拒绝有碍施工生产和登高作业的疾病人员进入工地上班。
2. 年龄界限严格按公司规定的范围内执行(包括分包的)。
3. 对年龄符合规定的招用技术工人,必须进行安全教育、公司级24学时、年复训不少于16学时、班组级不少于20学时、教育卡,记录签字归档备查。合格后方可安排上岗。
4. 针对各作业工种工人的情况安排上班,不准安排其他与工种、环境等不同的工作,更不准强行安排有病和疲劳的工人作业和加班。
5. 对职工提供舒适、安全的作业环境和必须的劳动保护用品。
6. 做到配合管理部门的培训工作,不得以任何借口拒绝和反对。
7. 做到定期不定时的安全检查,及时消除安全隐患,不留后遗症,不符合安全要求的坚持停工整改,直至合乎为止。
8. 坚持及时贯彻执行安全生产的规章制度和文件规定,作好岗前的安全教育和安全交底工作,措施不落实,不准安排职工施工生产。
二. 乙方责任:
1. 须严格执行单位的安全生产各项规章制度,现场生产服从安全管理,否则无条件停工进行安全学习。停工学习期待遇不予考虑。
2. 身体健康,年龄合格的,必须接受安全三级教育,考核合格后,方准上班,否则视违章作业,扣除工日工资,直至手续齐全为止。
3. 必须严格执行安全技术操作规程、接收安全技术交底,如违反操作规程、违章、冒险作业,造成安全事故的、一切后果及损失全部自负。
4. 工作时间内不得从事与本工作无关的作业,或离开本工种工作场所从事其他工作;或不在工作时间内从事其他工作,造成损失和事故的由个人承担损失和责任。
5. 不带病工作,做好工种与工种之间的作业配合危及他人和自己的生命安全的隐患,应及时根除,或报领导处理解决,不可视而不见,见死不救。
6. 积极参加各项安全宣传教育活动和安全知识学习,提高安全意识和自我保护能力,做好上岗前的安全检查、岗中要精力集中,岗后的清除工作作到安全生产警钟长鸣!
三.本协议从签定之日起生效,不签定协议不准上班。
四.本协议时效是从签定之日起到离开现岗位止,变换工种、调离该项目必须重新签定,否则视为无效。
五.本协议一式三份,公司(分公司)、项目部(队)、职工各一份。
公司级: 项目部(队)级: 职工:
装修劳务分包合同篇三
乙 方_____________
根据《xxx劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的规定,经甲乙双方平等自愿、协商一致的原则订立本合同。
一、合同期限
本合同自_____年_____月____日起至______年_____月_____日止;其中试用期为_______月。
二、工作内容
三、劳动保护和劳动条件
1、为使乙方完成工作任务,甲方应根据国家有关安全、劳动保护、卫生健康等规定,为乙方提供必要的工作条件,保障乙方的安全和健康;乙方在工作中要遵守有关操作规程,爱护甲方的财产。
四、劳动报酬
1、乙方按甲方规定完成工作任务,甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬。
4、甲方支付给乙方的工资报酬不得违背当地政府的最低工资规定。
五、劳动纪律
1、乙方必须遵守甲方依法制订的各项管理制度。
2、乙方应遵守职业道德,不得损害甲方或业主利益,不得泄露甲方的商业秘密。
六、教育与培训
用人单位依据国家有关职业教育与就业准入的有关规定以及本单位的实际情况为劳动者提供职业教育和技能培训。
七、劳动合同的解除、变更、终止
1、乙方有下列情况之一的,甲方有权解除劳动合同。
(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(2)严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;
(3)严重失职、营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的;
(4)被依法追究刑事责任的。
2、甲方按照劳动法第二十六条、二十七条的规定与乙方解除劳动合同的,按法律的规定办理。
3、经甲乙双方协商一致,可变更合同相关内容。
4、合同期满或双方约定的合同终止条件出现,应当即行终止。甲方应当在期限届满30日前就终止或续订的意向以书面形式通知乙方,由于工作需要,经双方协商一致,可以续订劳动合同。
1、本合同一经签订,甲乙双方必须严格执行。甲乙双方任何一方违反本合同,违反方应支付对方违约赔偿金____________元。
2、乙方在合同期间(含转岗)由甲方出资进行职业技术培训的,乙方如若违反本合同,需无条件向甲方支付违约赔偿金。
3、因不可抗力造成本合同不能履行或经济损失的,可不承担违约责任。
九、劳动争议处理
双方因履行本合同发生争议,任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁,也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
十、本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规规定执行。
十一、本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。
我们看了上面的文章之后肯定对于劳动合同协议书的模板是什么心中有了答案,劳动合同的签订绝对不是一件小事,对于劳动合同我们一定要非常的仔细,因为现在因劳动合同签订的漏洞问题引发的争端其实也不少。所以说写劳动合同的时候我们要按照上面的文章的格式进行书写。
装修劳务分包合同篇四
在请人装修的时候是要签订劳务合同的,在很大程度上也能够保证双方利益合理合法,这里给大家分享一些关于装修木工劳务合同范本,希望对大家有所帮助。
根据施工需要,甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称
二、工程地点
三、承包范围
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款__________元。
七、施工工期
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、工程管理双方责任
a.甲方责任
1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;
2、提供外脚手架及安全防护网;
4、及时将支模用的材料供应至现场;
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
9、按合同约定进度支付工程款。
b.乙方责任
2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;
8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;
10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处__________元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款__________元以上。
12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。
17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
九、工程变更
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十、保修责任
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式_______份,双方各执_______份,签订之日起生效。
发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方将本工程的劳务承包给乙方施工,为了明确双方权利和义务,本着平等自愿的原则,特订立本合同。
一、工程概况
1、石膏吊顶 573平方 2、包柱子 15根 3、吧台 6米
4、超市柜 1个 5、黑房 1个 6、机房 1个
7、厨房 1个 8、卫生间 1个
9、背景墙与形象墙 1个 10、小隔断 4个
11、石膏板封墙
总工程量: (大写金额)
二、工期要求
1、乙方所承接的工期,时间以甲方通知进场之日起至 年
2、 月 日开始, 年 月 日结束,工期为 日 ,若超工期1日按 扣除。
3、为保证工期,乙方派驻本项目部的工人由班组自定,并服从甲方管理人员的安排,保证本项目能够按期完成。甲方安排加班的时间乙方无条件无任何理由不服从。
4、付款方式:进工地先拿3—5000生活费,中途按工程进度付款,余下10%在该工程完成以后一次性付清。
5、本合同一式贰份,甲乙方各执两份,每份均具有同等法律效力。 备注:工地人身伤害问题:乙方负责,甲方概不负责。
甲方: 乙方:
联系电话: 联系电话:
签定时间: 签定时间:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限
从_________年______月______日起至_________年______月______日止。
三、工程质量标准
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式
1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币____________万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____ %返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付______%,装修完工前付______%。
五、乙方的职责
1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责
1、全面履行__________________公司与_________________建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的______%进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式______份,甲乙双方各执______份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
装修劳务分包合同篇五
住所:
法定代表人(或负责人):
乙方(劳动者):
住址:
身份证号码:
第一条、劳动合同期限:
1、本劳动合同为(选择其中一项并填写完整) :
a、有固定期限劳动合同: 年 月 日至 年 月 日;
b、无固定期限劳动合同,自 年 月 日起。
c、以完成 工作为期限。
2、本合同包含 个月的试用期(自 年 月 日至 年 月 日)。
第二条、工作地点: 省(自治区、直辖市) 市(县) 路 号 。
第三条、工作内容:
1、乙方同意在甲方 部门(或岗位)担任 职务,乙方具体工作内容按照甲方的岗位职责要求执行装修劳务合同范本装修劳务合同范本。
2、若因乙方不胜任该工作,甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇;如乙方不同意调整,甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同,经济补偿金按照国家规定发放。
3、在工作过程中,因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
第四条、工作时间和休息休假:
2、休息休假:甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。
第五条、劳动报酬:
1、乙方月工资标准为人民币 元,其中试用期内工资为人民币 元;
(若实行计件工资的按照以下标准计法工资: )。
爱投数创
3、甲方保证按月发放工资,具体发放日期为 装修劳务合同范本合同范本。
第六条、社会保险:
1、甲方按照国家的规定为乙方办理各项社会保险,缴纳社会保险费;
2、依法应由乙方个人负担的社会保险费,甲方从乙方应得工资中扣缴,乙方不得有异议。
第七条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护:
甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所,以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件,并依法采取安全防范措施,预防职业病。
第八条、甲方依法制定和完善各项规章制度,乙方应当严格遵守。
第九条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项,否则造成甲方损失的,应当承担赔偿责任。第十条、乙方承诺在签订本协议时,未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则,给其他单位造成损失的,由乙方单独承担责任,与甲方无关。
第十一条、劳动合同解除或终止:
2、有关解除或终止劳动合同的事项,按照《劳动合同法》等法律、法规有关规定执行。
3、在解除或者终止劳动合同时,乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的,由乙方赔偿。
4、因解除或者终止劳动合同,乙方依法应获得经济补偿金,但乙方未与甲方办理工作交接前,甲方暂不支付经济补偿金。
第十二条、因履行本合同发生的争议,双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的,任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第十三条、本合同未约定的事项,按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行装修劳务合同范本装修劳务合同范本。
第十四条、本合同自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各执一份,本合同的任何条款的变更,应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。
甲方(盖章):
乙方(签字):
签约代表(签字):
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
装修劳务分包合同篇六
为满足甲方承包国高网成渝环线乐雅高速公路tj12合同段路基土建工程施工的需要,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议,望双方共同遵守。
一、工程内容:_________________
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、工作内容:_________________
4、承包方式:单价承包。
二、合同清单及价款
1、单价及清单见附表
2、附表上的上工程量作为参考量,计量时以乙方实际完成工作量为准。
3、附表上单价为乙方施工单价,甲方不再收取任何费用,项目部扣除甲方的管理费和其它费用均与乙方无关,支付时甲方按监理工程师认可方量和以上单价之积支付与乙方。
4、由于乙方原因中途退场,上月余留金不再退换。乙方施工进度必须跟上甲方进度。否则甲方有权中止合同。
三、工程质量管理:
乙方必须按图纸及国家工程质量管理规范进行施工,因甲方原因造成损失,由甲方负责,因乙方原因造成损失的由乙方负责。
四、工程款支付
1、工程量原则:本工程合同为单价合同,结算数量依据业主确认乙方完成工程量。确认原则:按图纸计量,有变更的按实际工程量结算。
2、每月25日报计量。
3、每月根据监理工程师确认工程量进行计量,合同中的单价为乙方直接施工单价,乙方不再承担其它任何费用,在业主工程款到位后,三天内按乙方工程量附表单价的90﹪支付给乙方。余款10﹪在竣工决算后支付5﹪给乙方,余5﹪作为质量保证金,待保修期满后甲方一次性支付给乙方。工程保修期为一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方负责。
五、其它
1、本协议一式二份,甲、乙双方各一份。
2、本协议自双方代表签字之日起生效,竣工决算并付清工程款后失效。
3、本协议未尽事宜,经双方协商解决。
4、本工程安全事故由乙方负责,与甲方无关。
5、本协议签订后乙方三日内必须进场。
装修劳务分包合同篇七
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
依照《_合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。
第一条工程概况
工程名称:
地点:
工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)
装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料b类为包工不包料
根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为 元,金额大写(人民币) 。
设计费为 元,金额大写(人民币) 。
施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
如遇下列情况,工期相应顺延。
按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。
不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
因甲方材料供应不及时而影响施工。未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条甲方义务
开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。
不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。
参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条乙方义务
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。
保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
第五条工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
第六条工程验收
隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。
工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。
第七条工程款交付方式
第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。 第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。
第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。
工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单, 七日内付清余款。
第八条违约责任
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。
由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。
第九条保修
本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。
乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。
人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
第十条纠纷解决方式
本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
第十一条其它项目具体规定
因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)
工程竣工决算以实际工程量计算为准。
增减项目由双方协商,双方签证为依据。第十二条附则
本合同经甲、乙双方签字后生效。
甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。
本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。
合同的其它附件。
第十三条其它约定条款
发包单位 承包单位:
(盖章) (盖章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
装修劳务分包合同篇八
姓名:
联系电话
承包方(以下简称乙方):
姓名:
工程职责人:
联系电话
1工程地点
2工程承包方式:包工包料
3工程期限____天
开工日期______年____月____日
竣工日期______年____月____日
4双方商定,本工程的价款为人民币(大写)___________元。首付,第二次付元。
5工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
6本工程自验收合格双方签字之日起保修______年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。
7工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。
8凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由职责方承担职责,并赔偿给对方造成的损失。
9因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由职责方赔偿对方相应的损失。
10本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
11甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:乙方:
联系电话:联系电话:
装修劳务分包合同篇九
承包方(以下简称乙方):
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
从______年_____月______日起至________年______月_______日止。
所有分项工程质量确保优良。
1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币____万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按___次付清,即主体完工前付___%,装修完工前付____%。
1、甲方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
2、协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
1、全面履行__________________公司与_________________建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的____%进行处罚。
甲方:
________年______月___日
乙方:
________年______月___日
装修劳务分包合同篇十
身份证号:____________________________
承包人代表(乙方):_________________
身份证号:____________________________
合同双方根据《xxx合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况,经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于____市____区____小区的一件套房交由甲方装修,总面积为____平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
2、开工前,甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底,对不能腾空的设施实行保护措施,否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项,在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求,否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工,未经同意不得随意改造,否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定,不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约,按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改,其中产生的费用由双方协商。
9、总工程的费用为____元,在工程结束后____个月内没有质量问题,甲方须一次性付清。
双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方:________(签字)
盖章:_____________
乙方:________(签字)
盖章:_____________
日期:____年____月____日
日期:____年____月____日
-
08-24
最新房屋租赁合同分几种汇总
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的最新
-
08-24
2023年住房设计方案大全
方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。通过制定方案,我们可以有计划地推进工作,逐步实现目标,提高工作效率和质量。以下是
-
08-24
2023年剧本签约合同 海鲜供货合同供货合同汇总
合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同的格式和要求是什么样的呢?下面我给大家整理了一些优
-
08-24
2023年装修合同通用
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家带
-
08-24
最新豆腐购销合同(8篇)
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小
-
08-24
帮寻人合同(5篇)
随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参
-
08-24
2023年红砖运输合同(8篇)
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希
-
08-24
2023年食堂厨师合同优质
在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希
-
08-24
建筑合同书协议书怎样签才能起作用汇总
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小
-
08-24
断桥铝门窗合同(七篇)
劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?这